开庭公告
一、招标项目综合说明 1.1工程名称:福州市中级人民法院篮球场建设工程 1.2施工地点:仓山金山 1.3招标单位: 福州市中级人民法院 1.4本工程采用的技术规范 (1)按照福州市中级人民法院提供的篮球场建设工程施工图纸与具体材料、质量要求。 (2)国家颁布的有关技术规范。 1.5承包方式:包工包料、按实结算。本工程不得转包或违法分包。 二、工期要求 本工程施工工期50个日历日,具体时间以福州市中级人民法院与中标单位签订合同时间为准。 三、质量要求 中标单位提供的设备材料品牌、型号、规格、数量等必须符合《招标文件》要求,达到国家规范质量标准;并按规范的施工技术标准组织施工,工程质量要求为优质,最低保质期限为5年,期间所发生的任何质量问题,乙方无条件负责维修,甲方不再承担由此产生的所有费用。 四、付款方式 该项目不设预付款,施工单位按图纸要求完成施工任务70%后,甲方支付合同款总金额的50%,竣工验收合格并通过第三方结算审核后,付款至95%,余款待保质期满付清。 五、招标工程控制价 本工程控制价29.5万元。 六、工程报价 投标单位必要时应到现场实地勘查。投标报价按《招标文件》和施工图纸的具体要求综合考虑。 七、投标文件内容及组成 7.1投标文件由以下内容组成 (1)投标文件签署授权委托书(如投标单位法人代表签署的,不必提供授权委托书)。 (2)投标报价书 (3)公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等公司相关资质证书。 (4)公司关于篮球场建设工程的业绩材料,如合同、相片等。 八、对投标文件的要求 8.1投标文件编制(正本一份、副本二份),内容应包括第七条款规定的内容,并按规定填写,字迹应清晰、易于辩认。 8.2投标文件(标函)应使用文件袋密封。 8.3投标文件(含工程量清单)必须为电脑打印件,以保证字迹清晰。 8.4投标文件(标函)袋密封面、标函摘要表应加盖投标单位印鉴并经法定代表人或其委托人签字。由委托人签字的必须填写投标文件签署授权委托书,投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章应符合要求,否则,投标文件签署委托授权书无效。 8.5投标文件中的标函摘要表内容应与投标文件有关内容一致,标函摘要表中必须包括以下内容: 投标总报价:应认真阅知“福州市中级人民法院篮球场建设招标文件”,报价应涵盖该文件中的所有内容与要求。 8.6投标文件一律以中文为准。 8.7投标文件数份应密封在一个文件(标函)袋内递交, 投标文件(标函)袋密封口应加盖投标单位印鉴。投标文件密封后投标单位应按规定的时间、方式、地点及时送达招标单位。在投标截止时间以后,投标单位不能更改投标文件,投标文件由招标单位保管并于开标当天送达开标现场。 九、对投标单位的要求 9.1投标截止日期:2017年5月21日18时00分。 9.2投标地点:福州市中级人民法院四楼行政装备管理处会议室交与招标单位联系人员。 十、废标界定 有下列情况之一者,投标文件无效,按废标处理。 10.1投标文件未符合招标文件有关规定,具体指标:未符合招标文件8.1条款、8.2条款、8.3条款、8.5条款、8.6条款、8.7条款规定。 10.2投标文字模糊不清(无法辩认)。 10.3投标文件逾期送达。 10.4投标文件雷同,以及围标、串标等行为。 十一、开标、评标、定标 11.1开标 2017年5月22日15时30分,在福州市中级人民法院行政装备管理处会议室举行开标会议,开标会议在该项目招、投标人员共同参与下进行。 11.2评标定标办法 采用报价评标法,即投标文件在符合招标文件规定的所有条件下,经评标人员综合评审,在确保工程质量的同等条件下,由投标低价的单位中标。若出现两家及两家以上的投标报价相同,可由招标人随机抽签确定中标人。 十二、合同签订 12.1本项目招标结果以电话或传真的形式通知中标单位。中标单位收到中标通知后,应按中标通知规定的时间会同招标单位根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,依据招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书,双方签订施工合同。 12.2中标单位拒绝在通知规定的时间内签订合同,招标单位可取消其中标资格,并考虑与次低报价的投标单位签订合同。 12.3招标单位与中标单位签订合同后,应及时通知未中标单位。 十三、其他说明事项 13.1投标单位领取招标文件后,对其内容、份(页)数等方面应认真核对,如招标文件有缺少份数或其他方面问题,应向招标单位提出更正,否则,由此引起的投标损失自负。 13.2本招标文件未尽事宜,按照《福建省建设工程施工招标管理办法》等有关法规、规定执行。 招标单位联系人:王云水 电话:1 3809510239
详细内容>>
海西法苑
· 罗源法院:红都古树
·
全文检索
关键字:
栏 目:
联系我们
地址: 福建省福州市闽江大道256号
邮编: 350008
邮箱:fzzybgs@126.com
福州中院出台《工作意见》 全力保障“攻坚2017”
· 长乐法院团支部与文岭镇敬老院开展结对帮扶
· 仓山法院集中清理金融债权执行案件
· 马尾法院与中国(福建)自贸区福州片区管委会签署知识产权保护框架...
· 晋安法院与区司法局联合开展回访帮教活动
· 福建省连江法院开展伏季休渔普法宣传活动
· 连江法院举行特邀调解组织、特邀调解员聘任仪式
· 闽清法院开展专职人民调解员培训
· 刑二庭积极回应代表诉求 走进企业授课普法
· 长乐法院召开“春风行动”执行案款发放现场会
· 长乐法院少年庭干警受聘为法制辅导员
· 鼓楼区人民法院青年志愿者开展护河活动
更多>>
法院要闻 更多>>
· 晋安法院突出四项工作促平安晋安建设
· 晋安法院积极组织“母亲健康1+1”公益募捐活动
· 福建连江法院设立心理咨询室
· 连江法院贵安巡回法庭正式挂牌成立
· 长乐法院多措加强院庭长办案工作
· 闽清法院:助力“侨乡优势再造提升年” 福州中院、市侨联莅临闽...
· 马尾法院发布首份执行“悬赏令”
· 马尾法院运用司法(执行)评估系统完成首单网络司法评估
· 马尾法院“精准法治服务行动”助力企业新发展
· 永泰法院“红色记忆”法治文化宣传基地建设有序推进
案件快报 更多>>
· 永泰法院:“风暴式集中行动”打破拒执“壁垒”
· 鼓楼法院首起虚假诉讼案件开庭审理
· 连江法院:酒后伤人 终获刑责
· 连江法院:入户盗窃得款不多 九月徒刑罚金两千
· 长乐法院依法将一假冒身份涉嫌合同诈骗案移送侦...
· 长乐法院:碰到了吗?老人摔倒原因之争——现场...
· 永泰法院:物业分包起纠纷 法官巧解促言和
· 福州中院民一庭连续处理两次紧急突发事件
· 长乐法院:四千枚硬币激化矛盾 纸币换硬币巧化...
· 长乐法院审结福建省首例销售河豚致罪案件
法官风采 更多>>
“把当事人当亲人,视纠纷案为家事”是福州中院民一庭法官的一条基本工作准则,这也是陈锐庭长上任之初许下诺言。陈锐庭长告诉记者,民一庭审理的案件涉及婚姻家庭、债务债权、继承赡养、邻里纠纷、医疗交通赔... 详细内容>>
· 蔡秀泉:我只做一个法官该做的
· 法律乃公平正义之术 --福州中院邵惠法官手记...
· 当人民好法官,做百姓贴心人 --记福清...
榕法巡礼 更多>>
6月27日,长乐法院执行局干警到文武砂镇开展执行宣传月活动。活动现场,宣传人员向群众发放执行须知、法院打击规避执行... 详细内容>>
· 长乐法院执行局赴文武砂开展执行宣传月活动
· 罗源法院成立全省首家“医患纠纷巡回法庭”
· 连江法院开展“三•八”法制宣传活动
闽都法学 更多>>
· 连江法院:论有效辩护在刑事诉讼裁判中的作用与...
· 长乐法院:行人能否成为交通肇事罪主体问题再辨...
· 连江法院:探析危险驾驶罪量刑均衡机制之构建
· 闽侯法院:论网络侵权的地域管辖
· 福清法院:环境侵权公共补偿制度之探析
· 仓山法院:突破型工伤的甄别与认定
· 连江法院:刚性制度与柔性司法之调合
· 闽侯法院:谈我国未成年人犯罪记录封存的实务困...
· 闽侯法院:修正拒执罪 解决执行难
· 仓山法院:新《刑事诉法法》实施背景下行政执法...
以案释法 更多>>
· 连江法院:女子酒醉落湖溺亡 同饮者须负赔偿责任
· 台江法院:宋某诉厦门某体育文化传播有限公司福州分公司侵权责任...
· 马尾法院:“互联网+调解”巧化“网购”纠纷 ——王某与杭州某服...
· 连江法院:被告人吴某某、徐某某非法经营罪一案
· 连江法院:被告人邱某某销售假药罪一案
· 鼓楼法院:九旬老人澡堂泡澡昏厥后死亡 事故责任谁承担?
· 鼓楼法院消费者权益案例之物业服务合同纠纷
· 晋安法院:超市未尽到安全保障义务对消费者承担责任范围的认定
· 微软诉某计算机公司侵害计算机软件著作权纠纷案例评析
· 外观设计专利侵权的比对方法及帮助侵权认定分析
法庭见闻 更多>>
· 福州市马尾区法院自贸区法庭首发“禁止干预声明...
· 安徽一质监局官员“收钱办假证”2600本被判刑
· 广西柳州政协委员涉嫌杀害人大代表案开审
· 通过网络招募“供体” 西安一被告人组织出卖人体...
· 伪造法院判决认定驰名商标
· 教育局垫付赔偿款 法院判责任方返还
· 陕西宜君法院公开审理焚烧秸秆失火案
[法院概况] 院长致辞 法院简介 荣誉展室
[新闻中心] 图片新闻 法院新闻 案件快报
[法学园地] 闽都法学 以案释法 法庭见闻
[法院风貌] 法官风采 榕法巡礼 法警雄风 干警新篇
[海西法苑] 摄影作品 书画作品 文学作品
[审务公开] 开庭公告 诉讼须知 裁判文书 法院制度
[执行专栏] 执行动态 公示曝光 执行公告
[法律法规] 立法信息 法律法规 司法解释 地方法规 政策参考
[魅力福州] 福州山水 历代名人
鼓楼区法院台江区法院仓山区法院马尾区法院晋安区法院福清市法院闽侯县法院连江县法院罗源县法院闽清县法院永泰县法院长乐市法院平潭县法院
最高人民法院 | 中国法院网 | 福建法院网 | 新华网
您是第 位访客
关闭对联广告